Pagina oferă un exemplu de formular al documentului „Specificații tehnice pentru executarea lucrărilor (anexă la contractul de executare a lucrărilor)” cu posibilitatea de a-l descărca în format DOC și PDF.

Tip document: Atribuire

Dimensiunea fișierului documentului: 1,8 kb

Formularul documentului

Descărcați exemplu de document

Salvați acest document într-un format convenabil. Este gratis.

TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU LUCRU

_______________________________________

(numele lucrărilor)

Textul este redactat sub orice formă în conformitate cu termenii contractului.

Se propune includerea următoarelor secțiuni în conținutul specificațiilor tehnice.

1. Numele complet al Clientului.

2. Numele complet al Contractantului.

3. Baza lucrării.

4. Scopul și datele inițiale.

5. Cerințe ale clientului pentru efectuarea lucrărilor.

6. Cerințe ale Antreprenorului pentru executarea lucrărilor.

7. Studiu de fezabilitate.

8. Justificarea brevetului și a licenței (dacă este necesar).

9. Lucrarea se desfășoară în __________ etape în conformitate cu programul de lucru (Anexa ______ la Contract).

1. OBIECTUL ACORDULUI

1.1. Clientul dă instrucțiuni, iar Antreprenorul își asumă, obligația de a efectua următoarele lucrări (presta servicii) specificate în clauza 2.1.1 a contractului, iar Clientul, la rândul său, se obligă să plătească costul acestora în modul stabilit prin prezentul acord.

1.2. Clientul se obligă să plătească pentru lucrările (serviciile) Antreprenorului în cuantumul și pentru perioada stabilite în Secțiunea 3 din prezentul acord.

1.3. Părțile se angajează să asigure confidențialitatea informațiilor care le-au devenit cunoscute în legătură cu prestarea muncii (prestarea de servicii) și care pot prejudicia interesele părților.

1.4. În procesul de executare a lucrărilor (prestarea de servicii), Antreprenorul este obligat să se familiarizeze cu și să respecte standardele de protecție a muncii, incendiu, sanitare și alte standarde specificate în Anexa nr. 1 la prezentul acord, stabilite de legislația actuală a Federației Ruse. .

2. LISTA LUCRĂRILOR (SERVICIILOR)

2.1. Antreprenorul se obligă să execute următoarele lucrări (preste servicii):

3. COSTUL LUCRĂRII (SERVICIILOR) CONTRACTANTULUI. ORDIN DE PLATĂ

3.1. Costul lucrărilor (serviciilor) Antreprenorului este stabilit prin acordul Părților pe baza volumului lucrărilor (serviciilor) planificate pe durata acestui acord și include obligații fiscale și alte obligații (dacă sunt prevăzute de legislația Federației Ruse). al Antreprenorului din veniturile din acest acord și, conform Acordului, se ridică la ruble .

3.2. Plata costului lucrărilor (serviciilor) se efectuează lunar cel târziu în prima zi a lunii curente după semnarea certificatului de recepție corespunzător pentru lucrările efectuate (servicii prestate), care confirmă faptul că Antreprenorul a finalizat corect lucrarea (servicii furnizate) de un anumit cost convenit de către părți, iar părțile nu au pretenții reciproce.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Clientul are dreptul:

• verifica progresul si calitatea lucrarilor efectuate de Antreprenor fara a interfera cu activitatile acestuia;
• refuza contractul și cere compensații pentru pierderi dacă Antreprenorul nu începe să îndeplinească contractul în timp util sau execută lucrarea atât de încet încât finalizarea acesteia la timp devine în mod evident imposibilă;
• să refuze contractul sau să încredințeze corectarea lucrării unei alte persoane pe cheltuiala Antreprenorului și, de asemenea, să solicite despăgubiri pentru pierderi dacă în timpul executării lucrării devine evident că aceasta nu va fi finalizată în mod corespunzător, iar acesta nu le-a eliminat în perioada de timp atribuită anterior Antreprenorului pentru eliminarea deficiențelor;
• refuza, dacă există motive întemeiate, din contract în orice moment înainte de livrarea lucrării, plătind Antreprenorului o parte din prețul stabilit pentru lucrarea finalizată înainte de a primi notificarea de refuz al Clientului din contract și despăgubirea Antreprenorului pentru pierderi.

4.2. Clientul este obligat:

• asistă Antreprenorul în executarea lucrărilor;
• să plătească pentru Antreprenor, în modul prescris, contribuțiile de asigurare obligatorie pentru asigurările sociale de stat către Fondul de protecție socială al Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Federației Ruse;
• asigura, dacă este necesar, un loc pentru efectuarea lucrărilor în temeiul contractului care respectă normele de protecție a muncii și cerințele de siguranță;
• efectuează pregătirea (instruirea), instruirea, formarea avansată și testarea cunoștințelor Antreprenorului cu privire la aspectele legate de condițiile de muncă sigure sau solicită documente care confirmă finalizarea acestuia a instruirii (instruirea), instruirea, examinarea medicală, dacă acest lucru este necesar pentru efectuarea lucrărilor specificate la paragraful 2.1.1;
• nu permite (înlătura) Antreprenorului să efectueze lucrări în ziua relevantă, să efectueze lucrări în locurile puse la dispoziție de Client, să se prezinte la locul de muncă în stare de alcool, droguri sau intoxicație toxică, precum și într-o stare asociată cu o boală care împiedică efectuarea muncii;
• asigură accesul nestingherit la reprezentanții organelor guvernamentale și ai altor organizații a căror competență include efectuarea de inspecții și monitorizarea respectării legislației, inclusiv inspecțiile condițiilor de muncă, precum și furnizarea informațiilor necesare desfășurării activităților de control;
• să investigheze sau să participe la investigarea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale în modul prevăzut de lege.

4.3. Executantul este obligat:

• să respecte instrucțiunile relevante, regulile și alte acte juridice de reglementare care stabilesc cerințe pentru condiții de lucru în siguranță, funcționarea în siguranță a mașinilor, echipamentelor și altor mijloace de producție, precum și regulile de conduită pe teritoriu, în spațiile de producție, auxiliare și casnice ale Organizatia;
• folosiți echipament individual de protecție;
• urmează cursuri de formare (instruire), instruire, pregătire avansată, testare a cunoștințelor privind condițiile de muncă sigure și examinări medicale în modul prescris.

4.4. Clientul este obligat, cu participarea Antreprenorului, sa inspecteze si sa accepte rezultatul lucrarilor efectuate prin semnarea certificatului de receptie. Toate deficiențele în lucrarea efectuată, identificate la momentul recepției, trebuie precizate în actul menționat.

5. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

5.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor lor, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare a Federației Ruse.

5.2. O parte nu este răspunzătoare pentru încălcarea termenilor contractului dacă o astfel de încălcare nu a avut loc din vina sa.

5.3. Antreprenorul poartă întreaga responsabilitate pentru deteriorarea și (sau) pierderea proprietății Clientului, care a avut loc din vina Antreprenorului. În caz de deteriorare sau pierdere a proprietății Clientului, Antreprenorul se obligă să ramburseze Clientului costul integral al bunului indicat în documentele de expediere.

5.4. Pentru neîndeplinirea de către client a obligațiilor de plată pentru munca prestată (servicii prestate), răspunderea este prevăzută sub forma unei penalități în cuantum de cel puțin % din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.

6. DATA FINĂRII LUCRĂRII (PRENDERE SERVICIILOR). TIMPUL CONTRACTULUI

6.1. Antreprenorul execută lucrările (prestează servicii) specificate în clauza 2.1.1 a contractului din „” 2019 până la „” 2019.

6.2. Acordul intră în vigoare din momentul încheierii lui și este valabil până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către părți.

6.3. Acordul poate fi reziliat anticipat prin acordul părților.

7. PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A LITIGIILOR

7.1. Toate neînțelegerile apărute între părți ca urmare a sau în legătură cu acest acord trebuie rezolvate prin negocieri. În cazul în care părțile nu pot ajunge la un acord prin negocieri, disputa care a apărut va fi soluționată în instanțele din Federația Rusă, conform regulii generale de competență, în conformitate cu legislația în vigoare a Federației Ruse.

8. CIRCUMSTANȚE DE FORȚĂ MAJORE

8.1. În cazul unor circumstanțe de forță majoră (dezastre naturale, acțiuni militare de orice natură) și alte circumstanțe în afara controlului părților care împiedică în mod direct oricare dintre părți să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul prezentului acord, confirmate prin documentul relevant al Camerei de Comerț și Industrie sau alt organism autorizat, termenul limită pentru îndeplinirea obligațiilor din contract de către Partea pentru care au apărut aceste circumstanțe se amână pe durata acestor circumstanțe. În cazul în care circumstanțele de forță majoră durează mai mult de zile calendaristice, cealaltă parte poate, de asemenea, suspenda îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul acord.

8.2. În cazul în care circumstanțe de forță majoră apar sau încetează pentru una dintre părți, aceasta din urmă este obligată să informeze de îndată cealaltă parte în scris despre aceasta. Neînștiințarea sau notificarea în timp util a apariției sau încetării circumstanțelor de forță majoră privează Partea în cauză de dreptul de a se referi la acestea în viitor.

9.CONDIȚII SUPLIMENTARE

9.1. Din momentul încheierii acordului, toată corespondența și negocierile anterioare dintre părți cu privire la subiectul acestuia devin nule.

9.2. În cazul unei discrepanțe între anumite prevederi ale acestui acord și legislația actuală a Federației Ruse, acordul în ansamblu rămâne în vigoare, iar părțile se vor strădui să găsească o soluție care să nu contravină legii și să fie pe deplin consecventă. în sens și din punct de vedere economic cu prevederea nevalidă a acordului.

9.3. Toate completările și modificările aduse acestui acord fac parte integrantă din acesta și sunt valabile numai dacă sunt în scris și semnate de reprezentanții autorizați ai părților.

9.4. Niciuna dintre părți nu are dreptul de a transfera drepturile și obligațiile sale conform acordului unei terțe părți fără acordul scris al celeilalte părți.

9.5. Toate anexele și completările la prezentul acord, atât cele menționate în textul său, cât și altele, executate în mod corespunzător (conțin semnăturile reprezentanților autorizați ai Părților și sigiliile Părților), sunt părți integrante ale acestuia.

9.6. Fiecare parte este responsabilă pentru corectitudinea detaliilor specificate de aceasta în prezentul acord. În cazul eșecului de notificare sau a unei notificări necorespunzătoare a celeilalte părți cu privire la o modificare a detaliilor, partea care nu a notificat își asumă responsabilitatea și riscul consecințelor negative ale unei astfel de nenotificări.

9.7. În baza acestui acord, între părți nu apar relații de muncă.

9.8. Conform legislației actuale a Federației Ruse, Clientul acționează ca agent fiscal în relație cu Antreprenorul.

9.9. Acordul este întocmit în două exemplare originale în limba rusă, având putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

10. ADRESELE LEGALE ȘI DETALELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Client Legal adresa: Adresa postala: INN: KPP: Banca: Numerar/cont: Corespondent/cont: BIC:

Executor testamentarÎnregistrare: Adresă poștală: Seria pașapoarte: Număr: Eliberat de: Prin: Telefon:

11. SEMNATURILE PARTILOR

Client_________________

interpret _________________

Moscova „___”_________ 201_

___________________________________, „___”_________19__ anul nașterii__________, TIN - ____________, pașaport ________________, eliberat _________, Departamentul Afaceri Interne _____________ denumit în continuare „Client”, pe de o parte,

și SRL „____________”, denumit în continuare „Contractantul”, reprezentat de Directorul General _______________, acționând în baza Cartei, pe de altă parte, denumite în mod colectiv „Părțile”, au încheiat aceasta (denumită în continuare ca „Acordul”), după cum urmează:

1. Obiectul acordului
1.1. Clientul dă instrucțiuni, iar Antreprenorul se obligă să efectueze, pe propriul risc, lucrări la construcția unei structuri economice nerezidențiale (denumită în continuare „Clădirea”) în conformitate cu documentația tehnică furnizată de Client, în perioada stabilită prin prezentul contract.
1.2. Proiectul a fost dezvoltat de _____________________
(numele dezvoltatorului)
și aprobat de ________________________________.
(de către cine, data aprobării)
1.3. Componența și conținutul documentației tehnice: _____________________.
1.4. Termenul limită de depunere a documentației tehnice de către Client: „___”________ 201_
1.5. Autoritatea Clientului în legătură cu terenul prevăzut pentru construirea Structurii se confirmă prin _________________________
(numele și detaliile documentului de titlu)

1.6. Autorizația de construcție eliberată ___________________
_____________________________________________________.
(numele autorității, numele, numărul, data emiterii documentului)
1.7. Clientul se obligă să creeze condițiile necesare pentru ca Antreprenorul să execute lucrarea, să accepte rezultatul și să plătească pentru lucrarea efectuată de Antreprenor, specificate în clauza 1.1 din prezentul contract intern.
1.8. Lucrările în temeiul prezentului contract sunt efectuate de către Antreprenor folosind materialele Clientului Clientul este responsabil pentru calitatea inadecvată a materialelor furnizate de acesta, precum și pentru furnizarea de materiale și echipamente grevate de drepturile terților.

2. Prețul lucrării și procedura de plată
2.1. Costul lucrărilor în temeiul acestui acord este determinat în conformitate cu estimarea, care este parte integrantă a acestui acord, și se ridică la ________ (________________) ruble, inclusiv TVA de 18%.
2.2. Clientul plătește Antreprenorului un avans în valoare de ____% din suma stabilită în clauza 2.1 din prezentul acord în termen de ____ zile de la semnarea prezentului acord. Plata finală se face după ce Antreprenorul a livrat lucrările Clientului, cu condiția ca lucrările să fie finalizate în mod corespunzător și în termenul convenit stabilit prin prezentul acord, sau înainte de termen, cu acordul Clientului.

3. Drepturile și obligațiile părților
3.1. Antreprenorul are dreptul de a determina în mod independent cum să finalizeze misiunea Clientului.
3.2. Antreprenorul este obligat să avertizeze imediat Clientul cu privire la circumstanțe în afara controlului Antreprenorului care pot afecta calitatea rezultatelor lucrărilor efectuate sau pot face imposibilă finalizarea acesteia la timp.
3.3. În cazul în care este necesar să se efectueze lucrări suplimentare și, în legătură cu aceasta, o creștere semnificativă a prețului lucrării în temeiul prezentului contract, Antreprenorul este obligat să informeze Clientul despre acest lucru în timp util. În cazul în care Clientul nu este de acord să depășească prețul lucrării convenit inițial în deviz, acesta are dreptul de a se retrage din contract, notificând prompt Antreprenorul despre acest lucru.
Antreprenorul, care nu a avertizat cu promptitudine Clientul cu privire la necesitatea depășirii prețului lucrării specificat în clauza 2.1 din prezentul contract, este obligat să îndeplinească contractul la prețul specificat în prezentul contract.
3.4. Antreprenorul este obligat să notifice imediat Clientul și, până la primirea instrucțiunilor de la acesta, să suspende lucrările (prestarea serviciilor) la depistarea:
- inadecvarea sau calitatea proastă a materialului, echipamentului, documentației tehnice transferate de către Client;
- posibile consecințe adverse pentru Client ale respectării instrucțiunilor sale cu privire la metoda de efectuare a lucrării;
- alte circumstanțe în afara controlului Antreprenorului care amenință caracterul adecvat sau durabilitatea rezultatelor lucrărilor efectuate sau fac imposibilă finalizarea acesteia la timp.
Antreprenorul care nu a avertizat Clientul cu privire la aceste circumstanțe sau a continuat să execute lucrările fără a aștepta expirarea perioadei stipulate în contract (și în lipsa acestuia, un termen rezonabil pentru a răspunde la avertisment) sau în ciuda instrucțiunilor din timp ale Clientului de a rezilia lucrarea, nu are dreptul la prezentarea acestuia sau fac cereri relevante Clientului pentru a se referi la circumstanțele specificate.
În cazul în care Clientul, în ciuda unui avertisment în timp util și rezonabil din partea Antreprenorului, nu înlocuiește într-un timp rezonabil materiale, echipamente, documentație tehnică sau un articol necorespunzător sau substandard, transferate Antreprenorului, nu modifică instrucțiunile privind metoda de executare a lucrării, sau nu ia alte măsuri necesare pentru eliminarea circumstanțelor care amenință caracterul adecvat al acestuia, Antreprenorul are dreptul de a rezilia contractul pentru executarea lucrărilor și de a cere despăgubiri pentru pierderile cauzate de rezilierea acestuia.
După finalizarea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să furnizeze Clientului un raport privind consumul de material și să returneze restul sau, cu acordul Clientului, să reducă prețul lucrării ținând cont de costul materialului neutilizat rămas cu Antreprenorul.
În cazul pierderii (deteriorării) totale sau parțiale a materialului acceptat de la Client, Antreprenorul este obligat să îl înlocuiască cu un material (lucru) omogen de calitate similară în termen de 3 zile și, la cererea Clientului, să execute lucrarea dintr-un sistem omogen. materialul într-un timp rezonabil, iar în absența unui material omogen de calitate similară să ramburseze Clientului de două ori prețul materialului pierdut (deteriorat), precum și costurile suportate de Client.
Antreprenorul este eliberat de răspundere pentru pierderea (deteriorarea) totală sau parțială a materialului acceptat de acesta de la Client, dacă Clientul este avertizat de către Antreprenor despre proprietățile speciale ale materialului care pot duce la pierderea totală sau parțială a acestuia (deteriorări). ). Necunoașterea de către Antreprenor a proprietăților speciale ale materialului nu îl scutește de răspundere.
Clientul are dreptul de a refuza îndeplinirea contractului de prestare a serviciilor, cu condiția plății către Antreprenor a cheltuielilor efective suportate.
3.5. La livrarea lucrării, Antreprenorul este obligat să informeze Clientul cu privire la cerințele care trebuie respectate pentru utilizarea eficientă și în siguranță a Structurii, precum și despre posibilele consecințe pentru Client și alte persoane ale nerespectării acestora. cerințe.
3.6. Clientul are dreptul:
- verifica in orice moment evolutia si calitatea lucrarilor efectuate de Antreprenor, fara a interfera cu activitatile acestuia;
- să refuze îndeplinirea acestui contract în orice moment înainte de livrarea lucrării și să solicite despăgubiri pentru pierderi dacă Antreprenorul nu începe să îndeplinească prezentul contract în timp util sau execută lucrarea atât de lent încât finalizarea acesteia la termenul specificat în contract devine evident imposibil.
În acest caz, Clientul este obligat să plătească Antreprenorului pentru lucrările efectuate de acesta înainte de refuzul Clientului de a îndeplini contractul.

4. Calitatea muncii
4.1. Calitatea lucrărilor efectuate în baza acestui contract trebuie să respecte cerințele SNiP-urilor actuale, reglementărilor tehnice și condițiilor tehnice pentru acest tip de lucrări.
4.2. Perioada de garanție pentru Structură este stabilită de Antreprenor la ________.

5. Acceptarea lucrării de către client
5.1. La finalizarea lucrărilor de construcție, Antreprenorul este obligat să trimită o notificare scrisă Clientului.
5.2. În termen de _______ de la data primirii notificării, Clientul este obligat să înceapă să accepte construcția finalizată a unității.
5.3. În cazul în care Clientul nu pare să primească rezultatul lucrării efectuate sau Clientul se sustrage în alt mod acceptării acestuia în termen de ____, Antreprenorul are dreptul, după ce a avertizat Clientul în scris, după două luni de la data avertismentului, să vândă rezultatul a lucrării la un preț rezonabil, iar veniturile, minus toate plățile datorate Antreprenorului, fac un depozit în modul prevăzut de lege.
5.4. Livrarea rezultatului lucrării de către Antreprenor și acceptarea acestuia de către Client sunt documentate într-un act semnat de ambele părți. În cazul în care una dintre părți refuză să semneze actul, în acesta se face o notă în acest sens, iar actul este semnat de cealaltă parte.

etc…

Întregul formular standard și eșantionul unui contract de gospodărie pentru un client individual sunt disponibile pentru descărcare gratuită ca formular de document atașat.

Termeni de referință - un ordin scris de la o contraparte pentru a efectua acțiuni specificate sau pentru a efectua munca (serviciul) solicitată. Separat, un astfel de document nu este de obicei folosit. Și totuși, în unele cazuri, o astfel de sarcină este singura confirmare scrisă a apariției drepturilor și obligațiilor. Acest lucru se aplică așa-numitelor acorduri de ofertă publică, în cadrul cărora există reguli uniforme pentru prestarea serviciilor (execuția muncii). Reguli aplicabile acestor sarcini Ele (regulile) sunt postate într-un loc accesibil publicului și orice persoană care le acceptă termenii este considerată parte care a încheiat un contract public de furnizare de servicii, un contract de furnizare de bunuri și diverse alte opțiuni de tranzacție. Diverse documente pot constitui o dovadă a acceptării de către client a termenilor contractantului.

Termeni de referință, exemplu

La întocmirea specificațiilor tehnice trebuie avut în vedere că, conform specificațiilor tehnice, riscurile și sarcinile furnizorilor și executanților nu trebuie să le depășească pe cele asumate de client, în caz contrar acest lucru poate duce la o creștere a costului contractului. , sau refuzul de a depune cereri de participare. Pentru a efectua lucrări de construcție și instalare Termenii de referință pentru efectuarea lucrărilor de construcție și instalare trebuie să conțină criteriile necesare conform cărora trebuie efectuată lucrarea solicitată.

Atenţie

La întocmirea documentului trebuie să indicați:

• Obiectul de licitație în sine. Ce fel de lucrare trebuie efectuată în conformitate cu viitorul contract;
• Adresa locației.

Cum să pregătiți specificațiile tehnice pentru lucru

Documente inițiale pentru geologie Aviz SRO (licență) pentru contract de muncă și specificații tehnice cercetare topografică care permite documentația pentru orașul Moscova pentru regiunea Moscovei Materiale de arhivă Metode de sondaj fântâni și gropi geologice sondare statică a solurilor încercare de presiune teste de ștampilă sondaje hidrogeologice Instalații de foraj PBU- 2 bazat pe ZILa PBU-50 bazat pe KAMAZ AVB-2M bazat pe GAZ-66KMB 2-10 instalație portabilă Lucrări de foraj foraj cu frânghie percuție foraj cu carotaj de puțuri foraj vibrațional puțuri foraj puțGeologia câmpuluiStudii de laborator ale solurilor acreditare de laboratortipuri de proprietăți chimice studiate ale soilurilor Conținutul unui raport tehnicExemplu de raport tehnicraport tehnic pe timbreraport tehnic despre laborator de solExperință tehnică.

Acord de munca

Pentru obiectele complexe, uneori este implicată o terță parte - autorul specificațiilor tehnice (de exemplu, o organizație de proiectare care nu plătește studiile geologice), în acest caz atât clientul, cât și antreprenorul aprobă doar specificațiile tehnice. Vă reamintim că studiile de inginerie sunt o componentă foarte importantă a construcțiilor, prin urmare, le este dedicat un întreg paragraf din Codul civil al Federației Ruse.

Extras din Codul civil al Federației Ruse (Codul civil al Federației Ruse) Capitolul 37. Contract § 4. Contractul pentru lucrări de proiectare și topografie Articolul 758.

Acord contractual pentru lucrări de proiectare și inspecție În baza unui contract de proiectare și lucrări de inspecție, antreprenorul (proiectant, inspector) se obligă, la instrucțiunile clientului, să elaboreze documentația tehnică și (sau) să efectueze lucrări de inspecție, iar clientul se obligă să accepte și plătiți pentru rezultatul lor. Articolul 759.

În ciuda faptului că legislația nu prevede pregătirea obligatorie a specificațiilor tehnice pentru efectuarea lucrărilor și a altor servicii, această formă de documentare este larg răspândită, deoarece datorită specificațiilor tehnice, resursele de muncă și timp sunt economisite în următoarele etape:

• Etapa de planificare;
• Intocmirea documentatiei finale pentru viitoarea achizitie, avize, acorduri de proiect;
• Etapa executării directe a clauzelor contractului.

Prin întocmirea unei specificații tehnice (denumite în continuare TOR) înainte de publicarea unui anunț de achiziție planificată, se realizează un calcul optim al timpului necesar pentru finalizarea lucrării sau furnizarea de bunuri și selectarea specialiștilor calificați. De asemenea, o specificație tehnică întocmită corespunzător vă permite să specificați pe cât posibil obiectul achiziției în sine, descriindu-l cât mai clar și detaliat.

Exemplu de specificații tehnice pentru un contract

Anexa N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ Sarcina tehnică N 1 ¦ ¦ Contractul contractului N 534 din 10 ianuarie 2014 ¦ ¦ ¦ Ascultați lucrările ingineriei aparatului, Atakozhniki ¦ Umplerea sunt indicate în tabel ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ Etape¦Nume¦Lista lucrărilor+ +¦ ¦¦¦evenimente¦¦Data¦Data¦¦ ¦¦¦¦¦¦început¦sfârşit¦¦ ¦+ + + + + +¦¦¦¦Demontare munca¦¦ ¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦¦¦Indepartarea gunoiului¦¦¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦¦¦¦Montarea de compartimentari¦¦¦¦ ¦¦¦¦+ + ¦¦¦¦ Montaj hidroizolatii ¦¦¦¦ ¦¦¦¦si izolare fonica¦¦¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦Etapa 1¦Preparatorie¦Putere si ¦01/11/2014¦02/2/ 2014¦¦ ¦¦¦¦cablare de curent redus ¦¦¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦¦¦Tencuiala grosieră a pereților ¦¦¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ conducte de alimentare¦¦¦¦ ¦¦¦¦şi canalizare.
Ce obiective sunt atinse Pe baza informațiilor conținute în acest document, devine posibil:

• Formarea unui plan și a unui proiect de achiziții;
• Determinarea costului contractului, atât inițial cât și maxim posibil;
• Întocmirea unui anunț de achiziție;
• Formarea unui grafic pentru îndeplinirea termenilor contractului;
• Pregătirea documentației de bază, inclusiv proiecte de contracte;
• Evaluarea propunerilor primite de la cei care doresc să participe la achiziție;
• Încheierea unui contract și monitorizarea implementării acestuia.

Modul de întocmire a unui formular: Planul aproximativ al specificațiilor tehnice de execuție a lucrărilor De regulă, specificațiile tehnice sunt întocmite de către managerul contractului în tandem cu specialiști din cadrul departamentului juridic, după care documentul este certificat de către o persoană împuternicită. pentru a lua decizii legate de achiziții.
Instalarea tavanului suspendat¦¦¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦¦¦Instalarea de cutii de prize, ¦¦¦¦ ¦¦¦¦întrerupatoare, decuparea ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ si cablare sub ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ „Corpuri de iluminat” și tavane¦¦¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦¦¦Genușarea pereților și tavanelor¦¦¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦¦¦¦Așezare ceramică ¦¦ ¦¦¦¦ gresie¦ ¦¦¦ ¦+ + + + + +¦ ¦¦¦¦Finisarea finală a pereților și¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ tavane¦¦¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦¦Montarea usi, incuietori,¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦platbenze¦¦¦¦ ¦¦¦+ +¦¦¦ ¦¦¦¦¦Montaj laminat¦¦¦¦ ¦¦¦¦+¦¦¦¦¦+¦¦ ¦¦Montare si conectare¦¦¦¦ ¦ "Echipamente sanitare" ¦¦ ¦¦¦¦Montarea prize si¦¦¦¦ ¦¦¦¦intrerupatoare, cablaj¦¦¦¦ ¦¦¦¦placa cu sigurante.
Următoarele informații sunt indicate prin articol:

• Loc de munca;
• Termenele limită;
• Se oferă o scurtă descriere a lucrărilor necesare;
• Cerințe pentru interpret.

Important! Datorită specificului anumitor tipuri de lucrări, care includ, în special, lucrările de instalare electrică, împreună cu cerințele standard pentru participanții la licitație, clientul poate propune condiții speciale în specificațiile tehnice. Astfel, acestea pot fi cerințe pentru furnizarea de informații despre admiterea la anumite tipuri de muncă, disponibilitatea resurselor tehnice pentru implementarea acestora, asigurarea confirmării nivelului de calificare a lucrătorilor participantului care solicită participarea la licitație.

Documentul inițial pentru proiectarea unui obiect tehnic se numește termeni de referință pentru contract. Termenii de referință conțin principalele caracteristici ale obiectului, scopul acestuia, cerințe tehnice și economice, de calitate și speciale, precum și instrucțiuni pentru crearea documentației necesare.

Important

Termenii de referință sunt cuprinsi în contractul de execuție a lucrărilor de proiectare și stau la baza acestuia, definind ordinea și condițiile lucrării, scopul acestora, obiectivele, principiile, rezultatele așteptate și termenele limită. Părțile la lucrările de proiectare sunt: ​​clientul (persoană juridică sau persoană fizică) și antreprenorul (proiectant sau dezvoltator).

Numai un specialist care are permisiunea de a efectua lucrări de proiectare poate efectua lucrări de proiectare. Modificările, completările și clarificările la specificațiile tehnice se fac cu acordul părților și sunt aprobate de către client.

Responsabilitatea Antreprenorului pentru executarea necorespunzătoare a lucrărilor de proiectare și inspecție 1. Antreprenorul, în baza unui contract de executare a lucrărilor de proiectare și inspecție, este responsabil pentru pregătirea necorespunzătoare a documentației tehnice și efectuarea lucrărilor de inspecție, inclusiv deficiențele descoperite ulterior în timpul construcției, precum și în timpul funcționării instalației create pe baza documentației tehnice și a datelor de anchetă.

2. În cazul în care se constată deficiențe în documentația tehnică sau în lucrarea de perspectivă, antreprenorul, la cererea clientului, este obligat să refacă documentația tehnică în mod gratuit și, în consecință, să efectueze lucrările suplimentare de inspecție necesare, precum și ca să compenseze clientul pentru pierderile cauzate, cu excepția cazului în care prin lege sau prin contractul de executare a lucrărilor de proiectare și topografie se stabilește altfel. Articolul 762.